建设工程双方当事人合意委托形成的鉴定报告可以作为裁判依据
安徽铭基金诺置业有限公司与上海牧川室内装饰工程有限公司建设工程施工合同纠纷上诉案分析
一、案件要旨
本案要旨为，建设工程施工过程中，就部分建设工程的工程价款，承包方和发包方合意委托具有鉴定资质的鉴定单位就建设工程价款进行造价审核的，该造价审核报告可以作为法院裁判的依据。
2008年2月28日，牧川装饰公司(乙方)与铭基金诺公司(甲方)签订一份《装饰工程施工合同协议书》，合同签订后，牧川装饰公司于2008年3月初进场施工。期间，铭基金诺公司增加了工程量，牧川装饰公司已完成大部分工程，并向铭基金诺公司提供了工程结算单，铭基金诺公司陆续支付给牧川装饰公司工程款1078694.90元。后因其他原因该项目停工，铭基金诺公司遂委托北京华证鑫城工程造价咨询有限公司对该项目已经完成的工程量进行了造价审核，审核价格为2231782元。
本案的争议焦点主要为，铭基金诺公司自行委托北京华证鑫城工程造价咨询有限公司作出的造价审核报告能否作为核算工程价款的依据。一审法院审理认为，铭基金诺公司自行委托北京华证鑫城工程造价咨询有限公司进行了造价审核，该咨询公司出具了京华鑫基审字(2009)第131号审核报告，现牧川装饰公司将该审核报告作为证据提出，但铭基金诺公司对该审核报告不予认可，并提出重新鉴定的申请，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十八条“一方当事人自行委托有关部门作出的鉴定结论，另一方当事人有证据足以反驳并申请重新鉴定的，人民法院应予准许”的规定，虽然铭基金诺对该审核报告不予认可，但未提交充分证据予以反驳，故对该审核报告依法予以采信，该鉴定结论能够作为认定本案事实的依据，已完成工程的价款根据该审核报告确认为2231782元。二审法院审理认为，北京华证鑫城工程造价咨询有限公司持有工程造价咨询企业甲级资质证书。一审期间，经牧川装饰公司申请，法院调取了北京华证鑫城工程造价咨询有限公司作出的《京华鑫基审字(2009)第131号审核报告》，该审核报告载明：“安徽铭基金诺置业有限公司：我公司接受委托，审核了安徽铭基金诺置业有限公司提供的由上海牧川室内装饰工程有限公司编制的华夏第一街区B3、B4写字楼装饰工程结算”，说明北京华证鑫城工程造价咨询有限公司对涉案工程价款的审核是受铭基金诺公司的委托并经牧川装饰公司的同意。铭基金诺公司称该审核报告非其委托所作以及审核单位无资质等，均与事实不符，不予采信。该审核报告虽非人民法院委托所作的司法鉴定，但系双方当事人为结算工程款而合意送审，故双方当事人均应积极配合完成工程造价审核结算工作。铭基金诺公司对该审核报告持有异议，但未具体指出异议所在，对其以未在审核报告上签字为由，要求重新鉴定，法院不予准许。一审法院将该审核报告作为定案依据并无不当，法院予以维持。
二、案件来源
安徽省蚌埠市中级人民法院(2010)蚌民二初字第00034号；安徽省高级人民法院(2011)皖民四终字第00063号
三、基本案情
2008年2月28日，牧川装饰公司(乙方)与铭基金诺公司(甲方)签订一份《装饰工程施工合同协议书》，约定：乙方承包甲方华夏第一街区B3、B4写字楼的装饰工程，承包范围为包工包辅料，主材甲供。开工日期为2008年3月1日，竣工日期2008年5月l5日，合同价款(暂估价1348000元)，工程结算价款按实际工程量计算，计算标准为上海93装饰定额，工程款(进度款)支付方式、金额和时间为：一、本合同签订后，乙方人员设备进场l0天内支付l5％，计202200元；二、主体隐蔽工程验收后支付20％，计269600元；三、工程完成至总工程量的70％左右，油漆工开始进场施工支付20％，计269600元；四、工程完成95％(泥作、木作、油漆基本完成，家具进场前)，支付25％，计337000元；五、竣工计算审批后一星期内支付l5％，计202200元；六、余5％作为保修金，为期一年，期满无质量问题后结算；七、乙方请求付款时须向甲方提供符合税法及财政有关规定的合格发票。对竣工验收及结算双方约定：工程完成后的7天内乙方向甲方提交全套竣工图及全套验收资料报请甲方验收批准，在收到全部验收资料后7天内须作出回复，如逾期即视为批准认可；竣工验收合格后10天内乙方向甲方提交全套竣工结算报告，甲方在收到报告后须15天内审计完毕，逾期视为认可。对违约索赔和争议双方约定：甲方未按约定支付工程款，应承担累计欠款每日6‰的违约金直至付款为止；如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担总价每日6‰的违约金直至竣工。合同签订后，牧川装饰公司于2008年3月初进场施工。期间，铭基金诺公司增加了工程量，牧川装饰公司已完成大部分工程，并向铭基金诺公司提供了工程结算单，铭基金诺公司陆续支付给牧川装饰公司工程款1078694.90元。后因其他原因该项目停工，铭基金诺公司遂委托北京华证鑫城工程造价咨询有限公司对该项目已经完成的工程量进行了造价审核，审核价格为2231782元。牧川装饰公司于2009年2月18日向蚌埠市蚌山区人民法院提起诉讼，请求判令铭基金诺公司支付工程款1041498元，并自2008年11月4日起按每日6‰支付违约金。因铭基金诺公司提出级别管辖异议，蚌埠市蚌山区人民法院于2010年5月31日将本案移送安徽省蚌埠市中级人民法院审理。铭基金诺公司于2010年8月8日提起反诉，请求判令牧川装饰公司承担工期延误违约金6591720元，并承担相应的返修及违约责任。
四、法院审理
一审法院认为：关于牧川装饰公司已完工程的价款如何确定。双方签订的装饰工程施工合同协议是双方真实意思表示，且不违反法律法规强制性规定，牧川装饰公司的经营范围包括建筑装饰工程、室内装潢及设计，在资质上无瑕疵，该协议依法应认定为有效。对于已完成工程的价款，铭基金诺公司自行委托北京华证鑫城工程造价咨询有限公司进行了造价审核，该咨询公司出具了京华鑫基审字(2009)第131号审核报告，现牧川装饰公司将该审核报告作为证据提出，但铭基金诺公司对该审核报告不予认可，并提出重新鉴定的申请，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十八条“一方当事人自行委托有关部门作出的鉴定结论，另一方当事人有证据足以反驳并申请重新鉴定的，人民法院应予准许”的规定，虽然铭基金诺对该审核报告不予认可，但未提交充分证据予以反驳，故对该审核报告依法予以采信，该鉴定结论能够作为认定本案事实的依据，已完成工程的价款根据该审核报告确认为2231782元。因牧川装饰公司无证据证明建设工程交付的具体时间，且工程价款双方也未结算，双方对付款时间约定不明确，故不能认定铭基金诺公司未按约定支付工程款，牧川装饰公司关于请求铭基金诺公司按合同约定支付违约金的诉讼请求，不予支持。铭基金诺公司应当支付自牧川装饰公司起诉之日起的欠款利息，按中国人民银行规定的同期贷款利率支付。
关于铭基金诺公司的反诉请求。按协议约定，合同价款1348000元为暂估价，工程量和工程的实际价款应当以双方最后结算或鉴定为准，因双方对实际工程量及价款没有具体约定，造成付款的数额无法计算，双方发生争议，致使工程停工，协议中止履行，对此双方均应承担相应的责任，结合本案事实，双方均无理由请求对方承担违约责任。该施工协议已实际解除，对已经完成的工程，铭基金诺公司应当按已确定的工程价款给付尚欠牧川装饰公司的剩余工程款。
关于工程质量问题。铭基金诺公司应当在合理期间向牧川装饰公司提出，现铭基金诺公司无证据证明其在工程保质期内提出了质量问题，故其反诉请求无事实和法律依据，依法不予支持。综上，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第二十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条、第十三条、第十八条规定，判决：一、安徽铭基金诺置业有限公司于判决生效后十日内给付上海牧川室内装饰工程有限公司的工程款l04l498元，并支付逾期付款的利息(利息从2009年3月10起按中国人民银行规定的同期贷款利率计算至付清欠款时止)；二、驳回上海牧川室内装饰工程有限公司的其他诉讼请求；三、驳回安徽铭基金诺置业有限公司的反诉请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付延期履行期间的债务利息。
本院认为：综合当事人双方的举证质证及诉辩意见，本案二审的争议焦点是：1、北京华证鑫城工程造价咨询有限公司对涉案工程所作的审价报告能否作为定案依据；2、牧川装饰公司有无延误工期，应否承担延误工期的违约责任；3、牧川装饰公司施工的涉案工程是否存在质量问题，应否承担整改返修责任。
（一）关于涉案造价审核报告问题。经查，北京华证鑫城工程造价咨询有限公司持有工程造价咨询企业甲级资质证书。一审期间，经牧川装饰公司申请，法院调取了北京华证鑫城工程造价咨询有限公司作出的《京华鑫基审字(2009)第131号审核报告》，该审核报告载明：“安徽铭基金诺置业有限公司：我公司接受委托，审核了安徽铭基金诺置业有限公司提供的由上海牧川室内装饰工程有限公司编制的华夏第一街区B3、B4写字楼装饰工程结算”，说明北京华证鑫城工程造价咨询有限公司对涉案工程价款的审核是受铭基金诺公司的委托并经牧川装饰公司的同意。铭基金诺公司称该审核报告非其委托所作以及审核单位无资质等，均与事实不符，不予采信。该审核报告虽非人民法院委托所作的司法鉴定，但系双方当事人为结算工程款而合意送审，故双方当事人均应积极配合完成工程造价审核结算工作。铭基金诺公司对该审核报告持有异议，但未具体指出异议所在，对其以未在审核报告上签字为由，要求重新鉴定，本院不予准许。一审法院将该审核报告作为定案依据并无不当，本院予以维持。
（二）关于延误工期问题。双方签订的《装饰工程施工合同协议书》约定的开工、竣工日期明确，但时至约定的竣工日期，涉案装饰工程并未完工。牧川装饰公司提供的三份工作联系单证明因铭基金诺公司资金缺乏、甲供材不能及时到位而导致工期延误直至停工，后双方中止合同履行，并对已完工程进行审核结算。铭基金诺公司无证据证实是牧川装饰公司违约导致工期延误，故其要求牧川装饰公司承担每日总价6‰计至竣工的违约金，无事实依据，不应予以支持。
（三）关于工程质量问题。一审中，铭基金诺公司就质量问题提供了现场照片，并提交现场勘验申请和司法鉴定申请。因争议双方已实际中止了合同的履行，涉案装饰工程为未完工程，且一直处于停工状态，铭基金诺公司无证据证明从实际停工之日至双方合意对已完工程量进行审核以及直至牧川装饰公司提起诉讼的近八个月的期间里，其曾向牧川装饰公司提出过工程质量存在问题并要求整改，故一审法院对铭基金诺公司提出的现场勘验申请和司法鉴定申请未予处理并无不当。铭基金诺公司上诉要求牧川装饰公司对其完成的装饰工程承担整改返修至合格的责任，无事实和法律依据，本院不予支持。
综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确。铭基金诺公司的上诉理由不能成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项、第一百五十八条的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
五、与本案及类似案例相关的法规索引
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
第二十八条 一方当事人自行委托有关部门作出的鉴定结论，另一方当事人有证据足以反驳并申请重新鉴定的，人民法院应予准许。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十条 建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。
第十三条 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
第十八条 利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
（本文为原创作品，未经作者书面授权，禁止转载）
编者注：本文摘自北京建设工程与房地产专业律师唐湘凌编著的《中国建设工程施工合同纠纷案例百案评析》。唐湘凌毕业于中国人民大学，法学硕士，从事法律职业十余年。其北京建设工程与房地产专业律师团队处理过大量涉及工程建设、房地产的法律事务，在该领域有丰富经验，欢迎委托处理该领域的法律事务（地址：北京市朝阳区东三环北路38号北京国际中心；电话：186-0190-0636，邮箱：lawyernew@163.com）。
北京建设工程与房地产专业律师团
我们努力做中国最专业的建设工程与房地产专业律师
联系人：唐湘凌 律师
电话：186-0190-0636（北京）
邮箱：lawyernew@163.com
第二批废止的省政府及省政府办公厅文件目录
河北省人民政府
河北省人民政府令
［２００１］第１６号
第二批废止的省政府及省政府办公厅文件已经省政府讨论通过，现将第二批废止文件目录予以发布，自发布之日起施行。
省长 钮茂生
２００１年１１月１日
第二批废止文件目录
河北省人民政府批转省水利局《关于省管大中型水利工程防汛、安修采取划分定点用工办法的请示》 （冀政［１９８０］１０号 １９８０年２月２５日） （被新法规代替）
河北省人民政府批转省邮电管理局关于执行邮政编码制度的几点意见的报告 （冀政［１９８０］７２号 １９８０年６月６日） （被新规章代替）
河北省人民政府关于有条件的事业单位逐步实行企业经营的通知 （冀政［１９８０］７９号 １９８０年６月１８日） （已过时）
河北省人民政府关于颁发《河北省发展城镇集体商业若干政策问题的规定（试行）》的通知 （冀政［１９８０］１３０号 １９８０年８月３０日） （已过时）
河北省人民政府关于改善民办教师生活待遇的通知 （冀政［１９８０］１３９号 １９８０年９月８日） （已过时）
河北省人民政府批转省冶金工业局关于改变省属冶金企业、事业单位干部、劳动管理的请示报告 （冀政［１９８０］１４３号 １９８０年９月２２日） （被新政策代替）
河北省人民政府关于严格控制增加非农业人口的通知 （冀政［１９８０］１７５号 １９８０年１０月３０日） （被新政策代替）
河北省人民政府关于批准《河北省冶金工业总公司管理条例（试行）》的通知 （冀政［１９８０］１８４号 １９８０年１１月１７日） （已过时）
河北省人民政府关于禁止原盐自销，打击偷税漏税走私贩运活动的通知 （冀政［１９８０］２０２号 １９８０年１２月１０日） （被新法规代替）
河北省人民政府批转省计委关于我省派代表团（组）出国的情况和今后意见的报告 （冀政［１９８１］４６号 １９８１年３月１６日） （被新文件代替）
河北省人民政府关于进一步搞好事业单位实行企业经营工作的通知 （冀政［１９８１］４７号 １９８１年３月１７日） （已过时）
河北省人民政府关于大力组织城镇待业青年发展集体所有制经济的试行规定 （冀政［１９８１］５３号 １９８１年３月２７日） （已过时）
河北省人民政府批转省成套局关于围绕国民经济调整加强设备成套工作的意见的报告 （冀政［１９８１］８９号 １９８１年５月１５日） （已过时）
河北省人民政府关于进一步发展保险事业的通知 （冀政［１９８１］１４１号 １９８１年７月１１日） （已过时）
河北省人民政府关于执行《国家机关工作人员病假期间生活待遇的规定》的有关问题的通知 （冀政［１９８１］１４６号 １９８１年７月２３日） （被新政策代替）
河北省人民政府批转宽城县政府关于潘家口水库流域综合治理意见的报告 （冀政［１９８１］１６１号 １９８１年８月１１日） （已过时）
河北省人民政府批转省出版局等五部门关于加强年画、年历、挂历印制管理工作的意见的报告 （冀政［１９８１］１６３号 １９８１年８月１６日） （被新法规代替）
河北省人民政府批转省财委关于集体商业服务业网点发展情况及今后意见的报告 （冀政［１９８１］２１０号 １９８１年１０月１７日） （已过时）
河北省人民政府关于颁发《河北省度量衡器管理试行办法》的通知 （冀政［１９８１］２３５号 １９８１年１１月２１日） （已过时）
河北省人民政府办公厅关于纤检工作中问题及意见的报告 （冀政办［１９８１］４６号 １９８１年６月１７日） （已过时）
河北省人民政府办公厅转发省煤炭局关于解决邯郸地区一些社队乱开小煤窑问题的报告 （冀政办［１９８１］６３号 １９８１年８月２６日） （被新规定代替）
河北省人民政府关于做好选拔录用税务干部工作的通知 （冀政［１９８２］１６号 １９８２年１月２９日） （已过时）
河北省人民政府关于核定企业发放奖金限额和控制计件超额工资的通知 （冀政［１９８２］８０号 １９８２年４月１７日） （被新政策代替）
河北省人民政府关于商业二级站干部仍归所在地市管理的通知 （冀政［１９８２］８３号 １９８２年４月２２日） （已过时）
河北省人民政府颁发《河北省产品质量监督检验暂行管理办法》 （冀政［１９８２］１１３号 １９８２年６月２日） （被新法规代替）
河北省人民政府批转省计委、劳动局《关于我省劳动就业和劳动管理工作情况和意见的报告》 （冀政［１９８２］１７４号 １９８２年８月２１日） （被新政策代替）
河北省人民政府关于疏通城乡商品流通渠道扩大工业品下乡的决定 （冀政［１９８２］１７７号 １９８２年８月２３日） （已过时）
河北省人民政府关于改进工作作风，提高工作效率的几项制度（试行） （冀政［１９８２］１９７号 １９８２年９月２５日） （被新政策代替）
河北省人民政府关于调整农副产品购销政策搞活商品流通的通知 （冀政［１９８３］１３号 １９８３年１月３１日） （已过时）
河北省人民政府关于印发省计划、工交工作会议四个专题文件的通知 （冀政［１９８３］２０号 １９８３年２月２日） （被新文件代替）
河北省人民政府关于重申维护信访工作秩序的通知 （冀政［１９８３］５８号 １９８３年３月２５日） （被新文件代替）
河北省人民政府关于印发《河北省水利工程水费征收使用和管理办法（试行）》的通知 （冀政［１９８３］６４号 １９８３年４月９日） （被新规章代替）
河北省人民政府关于做好卷烟生产、销售工作几个问题的通知 （冀政［１９８３］８２号 １９８３年５月１４日） （被新法规代替）
河北省人民政府批转省劳人厅关于国家行政机关奖励工作中几个问题意见的报告 （冀政［１９８３］１００号 １９８３年６月２９日） （已过时）
河北省人民政府关于做好卷烟生产、销售工作几个问题的补充通知 （冀政［１９８３］１１７号 １９８３年８月６日） （被新法规代替）
河北省人民政府关于改进领导方法和工作作风的决定 （冀政［１９８３］１３２号 １９８３年９月４日） （被新政策代替）
河北省人民政府批转省科委关于太行山区开发研究问题的报告 （冀政［１９８３］１４８号 １９８３年９月２０日） （被新政策代替）
河北省人民政府批转省计委等单位关于改革经营管理体制加强燃料统一管理问题的报告 （冀政［１９８３］１５３号 １９８３年９月３０日） （已过时）
河北省人民政府转发省计委等部门关于编制综合财政信贷计划的意见的报告 （冀政办［１９８３］６４号 １９８３年６月２９日） （已过时）
河北省人民政府关于进一步放宽农副产品购销政策的通知 （冀政［１９８４］３２号 １９８４年３月６日） （已过时）
河北省人民政府关于改革企业干部管理制度的几项规定 （冀政［１９８４］５９号 １９８４年４月２８日） （已过时）
河北省人民政府关于改革国营企业劳动工资制度的几项规定 （冀政［１９８４］６１号 １９８４年４月２９日） （被新政策代替）
河北省人民政府关于城市经济体制改革的几项规定 （冀政［１９８４］６９号 １９８４年５月１９日） （已过时）
河北省人民政府关于印发《河北省地方群众采金管理办法》的通知 （冀政［１９８４］７３号 １９８４年６月１日） （已过时）
河北省人民政府颁发《河北省产品质量监督检验工作若干规定》 （冀政［１９８４］８８号 １９８４年７月１６日） （被新法规代替）
河北省人民政府关于扩大秦皇岛、石家庄、邯郸、唐山四市经济管理权限的通知 （冀政［１９８４］９１号 １９８４年７月１９日） （已过时）
河北省人民政府关于下放国家行政机关事业单位升级奖励、开除处分审批权限的通知 （冀政［１９８４］１０６号 １９８４年９月８日） （已过时）
河北省人民政府关于扶持和保护专业户的若干规定 （冀政［１９８４］１１２号 １９８４年９月２０日） （已过时）
北京市、河北省、山西省人民政府关于颁发《官厅水系水源保护管理办法》的通知 （冀政［１９８４］１５１号 １９８４年１２月１１日） （被新规定代替）
河北省人民政府办公厅关于印发《河北省录音录像制品管理细则》的通知 （冀政办［１９８４］１１号 １９８４年１月３０日） （被新法规代替）
河北省人民政府办公厅转发省劳人厅等关于纠正滥发图书资料费的情况和意见的通知 （冀政办［１９８４］２２号 １９８４年２月１５日） （已过时）
河北省人民政府办公厅关于解决省政府机关“文山会海”问题的通知 （冀政办［１９８４］３２号 １９８４年３月１３日） （被新政策代替）
河北省人民政府办公厅转发省计委关于加快技术引进和设备进口工作的意见的报告 （冀政办［１９８４］３９号 １９８４年３月２８日） （已过时）
河北省人民政府办公厅关于各市县建立烟草专卖机构和控制外省卷烟流入的通知 （冀政办［１９８４］５２号 １９８４年５月８日） （被新法规代替）
河北省人民政府办公厅转发省外办《关于进一步加强参观、游览点建设的意见》 （冀政办［１９８４］５５号 １９８４年５月１８日） （已过时）
河北省人民政府批转省计委实施《关于改进计划体制的若干暂行规定》的具体意见 （冀政［１９８５］１号 １９８５年１月８日） （被新文件代替）
河北省人民政府关于加强审计监督工作的决定 （冀政［１９８５］３０号 １９８５年２月１２日） （被新文件代替）
河北省人民政府关于党政机关和事业单位工作人员试行年休假制度的暂行规定 （冀政［１９８５］４５号 １９８５年３月２０日） （被新政策代替）
河北省人民政府关于进一步搞活大中型企业的补充通知 （冀政［１９８５］７５号 １９８５年５月２３日） （已过时）
河北省人民政府批转省标准计量局关于进一步加强产品质量监督工作意见的报告 （冀政［１９８５］１２７号 １９８５年１０月４日） （被新法规代替）
河北省人民政府关于印发河北省国营企业工资改革实施办法的通知 （冀政［１９８５］１３８号 １９８５年１１月２０日） （已过时）
河北省人民政府关于进一步搞活大中型工业企业的若干规定 （冀政［１９８５］１４６号 １９８５年１２月１４日） （已过时）
河北省人民政府关于印发山、海、坝开发问题几个文件的通知 （冀政［１９８５］１５１号 １９８５年１２月２６日） （已过时）
河北省人民政府办公厅转发省体改办、编办关于进一步清理整顿各种公司的意见的报告 （冀政办［１９８５］２６号 １９８５年３月１４日） （已过时）
河北省人民政府办公厅关于转发河北省引进技术设备检验索赔工作若干规定的通知 （冀政办［１９８５］５０号 １９８５年７月１９日） （被新规定代替）
河北省人民政府办公厅转发省物价局、商业厅关于控制市场物价具体措施的报告 （冀政办［１９８５］６９号 １９８５年１０月１１日） （已过时）
河北省人民政府办公厅关于进一步精简省政府文牍、会议的通知 （冀政办［１９８５］７４号 １９８５年１０月２４日） （被新规定代替）
河北省人民政府关于进一步给县放权充分发挥县级作用的几点意见 （冀政［１９８６］１２号 １９８６年１月３１日） （已过时）
河北省人民政府关于改革统配化肥分配办法的通知 （冀政［１９８６］２０号 １９８６年３月８日） （已过时）
河北省人民政府关于印发《河北省技术引进和设备进口标准化审查管理暂行规定》的通知 （冀政［１９８６］３０号 １９８６年３月２７日） （已过时）
河北省人民政府关于羊毛价格和市场管理的通知 （冀政［１９８６］３６号 １９８６年４月８日） （已过时）
河北省人民政府关于印发《河北省乡镇企业暂行管理办法》的通知 （冀政［１９８６］４１号 １９８６年４月２９日） （被新法规代替）
河北省人民政府关于促进环京津地区横向经济联合的若干规定 （冀政［１９８６］５９号 １９８６年６月７日） （已过时）
河北省人民政府批转省农业厅关于加强农机管理工作的报告 （冀政［１９８６］６５号 １９８６年６月２６日） （被新法规代替）
河北省人民政府批转省物价局关于允许平、高价原材料进行调剂串换意见的通知 （冀政［１９８６］７１号 １９８６年７月９日） （已过时）
河北省人民政府批转中国人民银行河北省分行《关于在全省试行〈河北省企业股票、债券管理暂行规定〉的报告》 （冀政［１９８６］７６号 １９８６年７月２１日） （已过时）
河北省人民政府关于深入改革进一步增强国营工业企业活力的若干规定 （冀政［１９８６］８９号 １９８６年８月２６日） （已过时）
河北省人民政府关于进一步搞活城镇集体所有制工业企业的几项规定 （冀政［１９８６］９０号 １９８６年８月２６日） （已过时）
河北省人民政府关于积极扶持乡镇集体企业发展的规定 （冀政［１９８６］９１号 １９８６年８月２６日） （被新法规代替）
河北省人民政府批转省保险公司等部门关于中央企业应积极参加保险的报告 （冀政［１９８６］１４７号 １９８６年１２月３１日） （已过时）
河北省人民政府办公厅转发省标准计量局加强乡镇企业标准计量工作几点意见的报告 （冀政办［１９８６］６号 １９８６年２月１日） （被新法规代替）
河北省人民政府办公厅转发省计经委等六部门关于增加黄金生产的意见的报告 （冀政办［１９８６］１９号 １９８６年４月１４日） （已过时）
河北省人民政府办公厅转发省物价局关于对市场调节的钢材、生铁价格进行指导协调的意见的通知 （冀政办［１９８６］４４号 １９８６年７月８日） （已过时）
河北省人民政府办公厅转发省进出口商品检验局关于进一步加强引进技术设备检验管理工作的报告 （冀政办［１９８６］５１号 １９８６年７月２９日） （被新规定代替）
河北省人民政府办公厅转发省进出口商品检验局关于加强我省出口玉米检验管理的报告 （冀政办［１９８６］７２号 １９８６年１０月１２日） （被新规定代替）
河北省人民政府办公厅转发石家庄地区计委、乡镇企业办公室关于加强农村建筑企业管理的几点意见的通知 （冀政办［１９８６］９０号 １９８６年１１月２９日） （已过时）
河北省人民政府办公厅关于严格控制召开全省性会议的通知 （冀政办［１９８６］９１号 １９８６年１２月５日） （已过时）
河北省人民政府关于加强专利管理工作的通知 （冀政［１９８７］３７号 １９８７年３月３１日） （已过时）
河北省人民政府关于国营企业领导干部实行临时职务工资有关问题的通知 （冀政［１９８７］５１号 １９８７年５月１日） （被新政策代替）
河北省人民政府批转省物价局关于进一步加强市场物价管理的报告的通知 （冀政［１９８７］６０号 １９８７年６月８日） （已过时）
河北省人民政府批转省审计局、财政厅关于对行政事业单位实行定期审计制度问题报告的通知 （冀政［１９８７］７７号 １９８７年７月２５日） （已过时）
河北省人民政府关于加强事业单位编制管理的通知 （冀政［１９８７］８２号 １９８７年８月５日） （被新政策代替）
河北省人民政府关于承办人大代表建议和政协委员提案工作的暂行规定 （冀政［１９８７］８４号 １９８７年８月１７日） （被新规章代替）
河北省人民政府关于鼓励外商投资的若干规定 （冀政［１９８７］８５号 １９８７年８月２２日） （被新规定代替）
河北省人民政府关于印发《河北省利用外资工作管理办法》的通知 （冀政［１９８７］８６号 １９８７年８月２４日） （已过时）
河北省人民政府批转省烟草专卖局等九部门关于进一步加强卷烟市场专卖管理意见的通知 （冀政［１９８７］８８号 １９８７年８月２２日） （被新法规代替）
河北省人民政府关于加强出口货源管理的通知 （冀政［１９８７］９７号 １９８７年９月８日） （已过时）
河北省人民政府关于发布《河北省印刷业管理暂行规定》的通知 （冀政［１９８７］１１１号 １９８７年１０月１１日） （被新法规代替）
河北省人民政府关于开展清理整顿行政、事业性收费工作的通知 （冀政［１９８７］１１３号 １９８７年１０月１４日） （被新政策代替）
河北省人民政府办公厅印发《关于切实解决省政府机关“文山会海”问题的报告》的通知 （省政府办公厅发布１９８７年５月１８日） （被新规定代替）
河北省人民政府办公厅关于各部门申请召开会议审批程序的暂行规定 （省政府办公厅发布１９８７年６月９日） （被新规定代替）
河北省人民政府办公厅转发省保险公司等三部门关于对我省地方企业和中央驻冀企业实行财产保险意见的报告 （冀政办［１９８７］４１号 １９８７年８月２８日） （已过时）
河北省人民政府办公厅转发省总工会、省卫生厅关于我省粉尘危害情况及意见的报告 （冀政办［１９８７］６６号 １９８７年１１月２０日） （被新文件代替）
河北省人民政府办公厅转发省人民银行关于对我省实行黄金价外补贴意见的报告 （冀政办［１９８７］６９号 １９８７年１２月１０日） （被新政策代替）
河北省土地承包合同管理办法（试行） （省政府令［１９８８］１号 １９８８年１１月２３日） （被新法规代替）
河北省推动横向经济技术联合暂行规定 （省政府令［１９８８］５号 １９８８年１２月１４日） （已过时）
河北省保持企业领导人依法行使职权的规定（试行） （省政府令［１９８８］６号 １９８８年１２月１４日） （与国家法律相抵触）
河北省技术市场管理规定（试行） （省政府令［１９８８］８号 １９８８年１２月３１日） （被新法规代替）
河北省技术合同管理办法（试行） （省政府令［１９８８］９号 １９８８年１２月３１日） （被新法规代替）
河北省人民政府关于严厉查禁赌博活动的通知 （冀政［１９８８］３号 １９８８年１月６日） （被新法规代替）
河北省人民政府批转省编委等三部门关于基层计划生育临时工作人员实行聘用制报告的通知 （冀政［１９８８］７号 １９８８年１月１２日） （已过时）
河北省人民政府批转省教委关于确定我省部分普通高等学校规模的意见的报告 （冀政［１９８８］９号 １９８８年１月１２日） （已过时）
河北省人民政府关于加强农、地膜计划管理的通知 （冀政［１９８８］１２号 １９８８年１月１８日） （已过时）
河北省人民政府关于进一步发展城市信用社的通知 （冀政［１９８８］１５号 １９８８年１月２３日） （被新文件代替）
河北省人民政府关于印发《河北省征收电力建设资金实施办法》的通知 （冀政［１９８８］１６号 １９８８年１月２２日） （与国家法规相抵触）
河北省人民政府印发《关于进一步搞活科研机构放活科技人员的暂行规定》的通知 （冀政［１９８８］２９号 １９８８年２月１６日） （已过时）
河北省录像放映管理暂行规定 （冀政［１９８８］３３号 １９８８年３月１日） （已过时）
河北省人民政府关于加强全民单位计划外用工管理的通知 （冀政［１９８８］３６号 １９８８年３月８日） （与国家法律相抵触）
河北省人民政府关于发布《河北省集资办电暂行办法》的通知 （冀政［１９８８］４４号 １９８８年３月２４日） （已过时）
河北省人民政府关于发布《河北省建设项目环境保护管理实施办法》的通知 （冀政［１９８８］５３号 １９８８年４月１１日） （被新法规代替）
河北省人民政府关于建立商品猪生产基地的通知 （冀政［１９８８］５６号 １９８８年４月１２日） （已过时）
河北省人民政府关于发布《河北省改进外宾接待工作的规定（试行）》的通知 （冀政［１９８８］６１号 １９８８年４月１９日） （被新文件代替）
河北省人民政府关于发布《河北省城镇集中式供水卫生监督管理办法（试行）》的通知 （冀政［１９８８］６２号 １９８８年４月２０日） （与国家法规相抵触）
河北省人民政府转发省房改领导小组关于在全省分期分批推行城镇住房制度改革实施意见的通知 （冀政［１９８８］６７号 １９８８年５月１２日） （已过时）
河北省人民政府关于发布《河北省社会用字暂行规定》的通知 （冀政［１９８８］７１号 １９８８年６月１日） （被新法规代替）
河北省人民政府批转省教委关于制定义务教育必备办学条件标准的报告的通知 （冀政［１９８８］７５号 １９８８年６月９日） （被新政策代替）
河北省人民政府关于印发《河北省炉窑烟尘污染防治管理办法（试行）》的通知 （冀政［１９８８］７７号 １９８８年６月２１日） （被新法规代替）
河北省人民政府关于海河流域平原农业开发治理规划工作的通知 （冀政［１９８８］８１号 １９８８年６月２９日） （已过时）
河北省人民政府关于发布《河北省对外来料加工装配业务管理规定》的通知 （冀政［１９８８］８８号 １９８８年８月２日） （已过时）
河北省人民政府批转省工商行政管理局关于查处制造销售假冒劣质农药、化肥等重要农业生产资料问题报告的通知 （冀政［１９８８］９４号 １９８８年８月２０日） （被新法规代替）
河北省人民政府关于改进财政管理体制的几项规定 （冀政［１９８８］９６号 １９８８年８月２３日） （已过时）
河北省人民政府关于发布《河北省国营企业劳动争议处理实施办法》的通知 （冀政［１９８８］１０２号 １９８８年９月５日） （与国家法律相抵触）
河北省人民政府关于加强综合治理维护企业合法权益的通知 （冀政［１９８８］１１０号 １９８８年９月１５日） （与国家法律相抵触）
河北省人民政府关于强化物价管理保持市场稳定的通知 （冀政［１９８８］１１９号 １９８８年９月２２日） （已过时）
河北省人民政府关于发布《河北省乡镇、街道企业环境保护管理实施办法》的通知 （冀政［１９８８］１２０号 １９８８年９月２２日） （与国家政策相抵触）
河北省人民政府批转省公安厅关于解决我省运输车辆行车难意见报告的通知 （冀政［１９８８］１２１号 １９８８年９月２７日） （已过时）
河北省人民政府关于进一步强化税收工作的通知 （冀政［１９８８］１２８号 １９８８年１０月６日） （与国家法律相抵触）
河北省人民政府关于发布《河北省减免税管理试行办法》的通知 （冀政［１９８８］１２９号 １９８８年９月３０日） （与国家法律相抵触）
河北省人民政府关于发布《河北省违反预算外资金管理规定处罚暂行办法》的通知 （冀政［１９８８］１３０号 １９８８年１０月６日） （被新法规代替）
河北省人民政府关于做好城市蔬菜工作的通知 （冀政［１９８８］１３２号 １９８８年１０月１３日） （已过时）
河北省人民政府关于发布《关于严格控制中小学生流失的若干规定》的通知 （冀政［１９８８］１４４号 １９８８年１０月２６日） （被新文件代替）
河北省人民政府关于发布《河北省发展民办科技机构暂行办法》的通知 （冀政［１９８８］１４６号 １９８８年１０月２６日） （被新法规代替）
河北省人民政府关于进一步控制货币稳定金融的通知 （冀政［１９８８］１４７号 １９８８年１０月２５日） （被新文件代替）
河北省人民政府关于加强物价管理严格控制物价上涨的实施意见 （冀政［１９８８］１５４号 １９８８年１１月１１日） （已过时）
河北省人民政府关于稳定粮油市场，做好粮油购销工作的通知 （冀政［１９８８］１５６号 １９８８年１１月１０日） （已过时）
河北省人民政府关于发布《河北省城市建设综合开发管理暂行规定》的通知 （冀政［１９８８］１５８号 １９８８年１１月１５日） （被新政策代替）
河北省人民政府关于加强对外提供测绘资料和涉外建设项目测绘管理工作的通知 （冀政［１９８８］１６３号 １９８８年１１月２４日） （被新法规代替）
河北省人民政府批转省教委关于改革和发展成人教育意见的通知 （冀政［１９８８］１７０号 １９８８年１２月３日） （已过时）
河北省人民政府关于加强钢材管理的通知 （冀政［１９８８］１８０号 １９８８年１２月３１日） （已过时）
河北省人民政府办公厅转发省卫生厅关于加强血源管理意见的通知 （冀政办［１９８８］１号 １９８８年１月５日） （与国家法律相抵触）
河北省人民政府办公厅关于加强盐业市场管理的通知 （冀政办［１９８８］５号 １９８８年２月４日） （被新政策代替）
河北省人民政府办公厅关于进一步做好金融工作的通知 （冀政办［１９８８］１４号 １９８８年３月２８日） （已过时）
河北省人民政府办公厅转发省水利厅关于提取和分配扶持水库移民生产、生活基金意见的通知 （冀政办［１９８８］２１号 １９８８年５月１４日） （被新文件代替）
河北省人民政府办公厅转发省供销社关于大力加强废旧物资回收利用工作意见的通知 （冀政办［１９８８］２４号 １９８８年５月１８日） （被新法规代替）
河北省人民政府办公厅转发省民政厅、农研中心、土地管理局关于深入开展殡葬改革大力推行火葬意见的通知 （冀政办［１９８８］３４号 １９８８年８月１４日） （被新规章代替）
河北省人民政府办公厅关于调整公路养路费征收标准的通知 （冀政办［１９８８］３８号 １９８８年９月１９日） （被新文件代替）
河北省人民政府办公厅转发省教委关于组织实施“燎原计划”试行方案的通知 （冀政办［１９８８］４３号 １９８８年１０月１３日） （已过时）
河北省人民政府办公厅转发省畜牧水产局关于控制近海捕捞机动渔船报告的通知 （冀政办［１９８８］４９号 １９８８年１１月６日） （已过时）
河北省自学成才青年奖励办法（试行） （省政府令［１９８９］１０号 １９８９年１月６日） （已过时）
河北省涉外经济公证暂行规定 （省政府令［１９８９］１１号 １９８９年１月１８日） （与现行政策相抵触）
河北省科技兴冀省长特别奖暂行规定 （省政府令［１９８９］１６号 １９８９年２月１７日） （被新规章代替）
河北省征兵工作暂行规定 （省政府令［１９８９］１７号 １９８９年２月１６日） （被新法规代替）
河北省征兵工作奖惩办法（试行） （省政府令［１９８９］２２号 １９８９年３月１８日） （被新法规代替）
河北省社会力量办学管理暂行办法 （省政府令［１９８９］２４号 １９８９年３月２２日） （被新法规代替）
河北省工人技术考核暂行规定 （省政府令［１９８９］２５号 １９８９年４月１２日） （被新法规代替）
河北省保障天主教正常宗教活动的规定（试行） （省政府令［１９８９］２６号 １９８９年５月１３日） （被新规章代替）
河北省征收农林特产农业税实施办法 （省政府令［１９８９］２７号 １９８９年５月１６日） （已过时）
河北省罚没物资、无主货物拍卖办法（试行） （省政府令［１９８９］２９号 １９８９年６月３日） （被新法规代替）
河北省促进工业利税大户发展暂行规定 （省政府令［１９８９］３０号 １９８９年６月１６日） （被新规章代替）
河北省私营企业和个体工商业户税收管理暂行规定 （省政府令［１９８９］３３号 １９８９年８月１１日） （与国家法律不相适应）
河北省计划生育条例实施细则 （省政府令［１９８９］３５号 １９８９年８月２８日） （被新文件代替）
河北省个体开业行医、联合诊所、民办医院管理暂行规定 （省政府令［１９８９］３６号 １９８９年９月１２日） （与国家法规相抵触）
河北省工业企业质量考核奖惩规定 （省政府令［１９８９］３８号 １９８９年１０月１０日） （已过时）
河北省收费管理暂行办法 （省政府令［１９８９］４０号 １９８９年１０月１６日） （被新法规代替）
河北省消费纠纷仲裁暂行规定 （省政府令［１９８９］４１号 １９８９年１０月１６日） （与国家法律相抵触）
河北省经销伪劣商品处罚暂行规定 （省政府令［１９８９］４３号 １９８９年１２月２１日） （被新法规代替）
河北省食品卫生违法行为处罚办法（试行） （省政府令［１９８９］４５号 １９８９年１２月２７日） （被新规章代替）
河北省人民政府关于做好化肥、农药、农膜专营工作的通知 （冀政［１９８９］１３号 １９８９年２月１６日） （被新文件代替）
河北省人民政府关于切实做好计划生育工作的决定 （冀政［１９８９］１４号 １９８９年２月２３日） （被新法规代替）
河北省人民政府关于加强企业集资管理工作的通知 （冀政［１９８９］１７号 １９８９年３月９日） （已过时）
河北省人民政府关于借用劳动合同制工人养老保险基金的通知 （冀政［１９８９］１８号 １９８９年３月１０日） （与国家政策相抵触）
河北省人民政府关于坚持以法治税强化税收管理的通知 （冀政［１９８９］１９号 １９８９年３月１５日） （与国家法律相抵触）
河北省人民政府转发省农业厅关于大力开展农业技术集团承包意见的通知 （冀政［１９８９］２１号 １９８９年３月１５日） （已过时）
河北省人民政府关于发展棉花生产和实行棉花调出调入包干办法的通知 （冀政［１９８９］２７号 １９８９年３月２０日） （已过时）
河北省人民政府批转省乡镇企业局关于加强乡镇工业小区建设工作报告的通知 （冀政［１９８９］４２号 １９８９年４月２６日） （被新文件代替）
河北省人民政府关于印发《河北省厅、局级行政领导干部廉洁守则》的通知 （冀政［１９８９］５１号 １９８９年５月２２日） （被新文件代替）
河北省人民政府关于保护盐田卤虫资源的布告 （１９８９年５月２５日发布） （被新规章代替）
河北省人民政府批转省计经委、建材局关于加强发展我省散装水泥意见的通知 （冀政［１９８９］５９号 １９８９年６月３日） （被新规章代替）
河北省人民政府关于加强预防保健工作意见的通知 （冀政［１９８９］６０号 １９８９年６月８日） （已过时）
河北省人民政府批转省物价局关于进一步加强农村市场物价管理报告的通知 （冀政［１９８９］６３号 １９８９年６月１３日） （已过时）
河北省人民政府关于大力开展荒废土地开发利用工作的通知 （冀政［１９８９］６９号 １９８９年７月１２日） （与现行法律相抵触）
河北省人民政府关于对黄金矿产实行保护性开采的通知 （冀政［１９８９］８０号 １９８９年８月１９日） （被新文件代替）
河北省人民政府关于做好扶贫与计划生育工作相结合的通知 （冀政［１９８９］８８号 １９８９年８月２９日） （被新文件代替）
河北省人民政府关于出让国有土地使用权批准权限问题的通知 （冀政［１９８９］９０号 １９８９年８月３１日） （与现行法律相抵触）
河北省人民政府关于严厉查处经销伪劣商品活动的通知 （冀政［１９８９］９９号 １９８９年９月１８日） （被新法规代替）
河北省人民政府批转省财政厅关于加强会计管理工作意见的通知 （冀政［１９８９］１１９号 １９８９年１１月２０日） （被新法规代替）
河北省人民政府关于印发《河北省征收集体矿山企业和个体采矿矿产资源补偿费暂行规定》的通知 （冀政［１９８９］１３１号 １９８９年１２月２０日） （被新规章代替）
河北省人民政府批转关于征收地方煤矿开发基金和煤炭资源费实施办法的通知 （冀政［１９８９］１３６号 １９８９年１２月３０日） （已过时）
河北省人民政府办公厅转发省体改委等部门关于认真整顿流通领域秩序意见的通知 （冀政办［１９８９］９号 １９８９年３月２０日） （已过时）
河北省人民政府办公厅转发省建委关于治理建设环境、整顿建设秩序意见的通知 （冀政办［１９８９］１５号 １９８９年４月２２日） （已过时）
河北省人民政府办公厅转发民政部关于当前我国殡葬改革工作报告的通知 （冀政办［１９８９］１６号 １９８９年４月２５日） （被新法规代替）
河北省人民政府办公厅转发省农业厅关于大力推广旱作农业技术认真搞好旱地农业意见的通知 （冀政办［１９８９］２４号 １９８９年６月５日） （已过时）
河北省人民政府办公厅关于各级财政合理负担部分气象经费的通知 （冀政办［１９８９］２８号 １９８９年７月１０日） （被新文件代替）
河北省人民政府办公厅转发省外汇管理局关于对出国人员按期办理外汇核销手续几点意见的通知 （冀政办［１９８９］３２号 １９８９年７月２２日） （已过时）
河北省人民政府办公厅转发省土地局、农业厅关于建立基本农田保护区意见报告的通知 （冀政办［１９８９］４３号 １９８９年１１月１５日） （被新法规代替）
河北省人民政府办公厅转发省语言文字工作委员会关于加强全省推广普通话工作意见的通知 （冀政办［１９８９］４６号 １９８９年１１月２１日） （被新法规代替）
河北省人民政府办公厅关于转发《出省原纱、坯布管理暂行规定》的通知 （冀政办［１９８９］４７号 １９８９年１１月２１日） （已过时）
河北省人民政府办公厅转发省计经委、交通厅关于治理整顿运输市场意见的通知 （冀政办［１９８９］５１号 １９８９年１２月１８日） （被新法规代替）
河北省人民政府办公厅关于进一步开展部门协作拓宽省属产品销售渠道的通知 （冀政办［１９８９］５３号 １９８９年１２月２２日） （与国家法规相抵触）
河北省人民政府办公厅转发省物资局关于物资企业经营中几个政策问题意见的通知 （冀政办［１９８９］５５号 １９８９年１２月２７日） （已过时）
河北省全民所有制企业临时工养老保险办法（试行） （省政府令［１９９０］４７号 １９９０年２月２８日） （被新政策代替）
河北省农业发展基金管理办法 （省政府令［１９９０］４９号 １９９０年４月２５日） （已过时）
河北省水利工程水费计收管理规定 （省政府令［１９９０］５１号 １９９０年５月３日） （被新文件代替）
河北省实施全民所有制企业临时工管理暂行规定细则 （省政府令［１９９０］５５号 １９９０年１１月１３日） （与国家法律相抵触）
河北省人民政府印发关于农业开发和农田基本建设几个政策问题的意见的通知 （冀政［１９９０］４号 １９９０年１月９日） （已过时）
河北省人民政府关于在治理整顿中加强环境保护工作的通知 （冀政［１９９０］６号 １９９０年１月１１日） （被新政策代替）
河北省人民政府关于进一步完善农业技术集团承包的决定 （冀政［１９９０］１１号 １９９０年２月５日） （已过时）
河北省人民政府批转省商业厅、物资局、经贸委关于清理整顿商业批发公司、物资公司、对外经济贸易公司意见的通知 （冀政［１９９０］１９号 １９９０年２月１２日） （已过时）
河北省人民政府关于大力开展科技兴农的决定 （冀政［１９９０］３８号 １９９０年３月２６日） （被新政策代替）
河北省人民政府批转省人民银行等部门关于用好用活信贷资金支持我省经济发展意见的通知 （冀政［１９９０］３９号 １９９０年３月３０日） （已过时）
河北省人民政府关于加强铁路用地管理的通知 （冀政［１９９０］４７号 １９９０年４月２１日） （被新规章代替）
河北省人民政府关于建立物价调节基金制度的通知 （冀政［１９９０］４９号 １９９０年４月２４日） （被新文件代替）
河北省人民政府批转省人民银行关于继续深入开展“五清”搞活资金报报的通知 （冀政［１９９０］５０号 １９９０年４月２４日） （已过时）
河北省人民政府关于进一步完善棉花调入包干办法的通知 （冀政［１９９０］５１号 １９９０年４月２４日） （已过时）
河北省人民政府关于进一步推进军民结合扶持军工发展有关问题的通知 （冀政［１９９０］５７号 １９９０年５月２２日） （已过时）
河北省人民政府关于进一步做好化肥、农药、农膜专营工作的通知 （冀政［１９９０］６２号 １９９０年６月１４日） （被新文件代替）
河北省人民政府关于进一步搞活流通促进工业生产若干问题的通知 （冀政［１９９０］９４号 １９９０年８月２７日） （已过时）
河北省人民政府关于对大型水库移民实行扶持政策的通知 （冀政［１９９０］９７号 １９９０年８月２８日） （被新文件代替）
河北省人民政府关于开征新技术、新产品开发推广基金的通知 （冀政［１９９０］１１０号 １９９０年１０月４日） （已过时）
河北省人民政府批转省计经委关于加强工业企业节材降耗工作意见的通知 （冀政［１９９０］１１４号 １９９０年１０月１３日） （已过时）
河北省人民政府关于简化和改进对企业各种检查的通知 （冀政［１９９０］１１６号 １９９０年１０月１２日） （已过时）
河北省人民政府关于进一步重视和发挥供销社作用的通知 （冀政［１９９０］１２９号 １９９０年１２月３日） （被新文件代替）
河北省人民政府关于进一步加强城市蔬菜工作的通知 （冀政［１９９０］１４１号 １９９０年１２月２９日） （已过时）
河北省人民政府办公厅转发省建委关于加强建设市场管理意见的通知 （冀政办［１９９０］４号 １９９０年１月１９日） （被新法规代替）
河北省人民政府办公厅关于加强新菜地开发建设基金管理工作的通知 （冀政办［１９９０］５号 １９９０年１月１６日） （被新法规代替）
河北省人民政府办公厅转发省经贸委关于改革县级对外经贸体制意见的通知 （冀政办［１９９０］１８号 １９９０年４月２４日） （已过时）
河北省人民政府办公厅关于保障农村公安派出所依法行使职权的通知 （冀政办［１９９０］２６号 １９９０年５月１５日） （已过时）
河北省人民政府办公厅转发省档案局关于进一步加强档案工作意见的通知 （冀政办［１９９０］２９号 １９９０年５月２４日） （被新法规代替）
河北省人民政府办公厅关于音像管理体制和音像事业管理问题的通知 （冀政办［１９９０］３７号 １９９０年７月１１日） （已过时）
河北省人民政府办公厅转发省财政厅关于加强行政费管理意见报告的通知 （冀政办［１９９０］４１号 １９９０年７月３０日） （已过时）
河北省人民政府办公厅关于进一步加强农林特产农业税征收管理工作的通知 （冀政办［１９９０］４７号 １９９０年９月１４日） （被新规章代替）
河北省人民政府办公厅关于严格控制购买非生产用小汽车及其他高档商品的通知 （冀政办［１９９０］４８号 １９９０年９月１４日） （已过时）
河北省人民政府办公厅关于严格控制乡镇单位配备摩托车的通知 （冀政办［１９９０］４９号 １９９０年９月１８日） （已过时）
河北省国营企业职工离退休养老保险金社会统筹规定（试行） （省政府令［１９９１］６１号 １９９１年６月１６日） （被新政策代替）
河北省粉煤灰综合利用暂行规定 （省政府令［１９９１］６２号 １９９１年９月５日） （被新规章代替）
河北省农民股份合作企业试行办法 （省政府令［１９９１］６６号 １９９１年１１月１６日） （被新规章代替）
河北省旅游业管理暂行规定 （省政府令［１９９１］６８号 １９９１年１１月２７日） （被新规章代替）
河北省人民政府印发《关于进一步改革和完善外贸体制的实施办法》的通知 （冀政［１９９１］１号 １９９１年１月３日） （已过时）
河北省人民政府转发省邮电局、计经委、编委关于加强农村电话通信建设和管理工作报告的通知 （冀政［１９９１］５号 １９９１年１月６日） （已过时）
河北省人民政府关于印发《河北省直属高等院校中青年教职工住宅建设试行办法》的通知 （冀政［１９９１］８号 １９９１年１月１４日） （已过时）
河北省人民政府关于设立全民所有制公司审批权限和登记管理的通知 （冀政［１９９１］１２号 １９９１年１月２５日） （与国家法律相抵触）
河北省人民政府关于搞活资金存量支持经济发展的通知 （冀政［１９９１］２３号 １９９１年３月１５日） （已过时）
河北省人民政府批转省计经委、地矿局、煤炭厅关于清理整顿国营煤矿井田内各种小煤矿意见报告的通知 （冀政［１９９１］２７号 １９９１年３月２７日） （被新规定代替）
河北省人民政府关于进一步做好粮食工作的通知 （冀政［１９９１］３２号 １９９１年４月１７日） （已过时）
河北省人民政府关于批转省计经委等八部门《河北省企业多种经营试行办法》的通知 （冀政［１９９１］３５号 １９９１年４月１９日） （已过时）
河北省人民政府关于印发《河北省县级财政“双创双扭”工作实施方案》的通知 （冀政［１９９１］３７号 １９９１年５月３日） （已过时）
河北省人民政府关于印发《河北省地方预算内工业企业扭亏增盈工作实施方案》的通知 （冀政［１９９１］３８号 １９９１年５月３日） （已过时）
河北省人民政府批转省邮电管理局关于加强全省通信行业管理整顿通信秩序意见的报告 （冀政［１９９１］４０号 １９９１年５月９日） （被新政策代替）
河北省人民政府关于发展中等职业技术教育事业的通知 （冀政［１９９１］４１号 １９９１年４月２３日） （已过时）
河北省人民政府关于印发《河北省国营商业、物资、供销社批发企业搞活经营的暂行规定》的通知 （冀政［１９９１］５３号 １９９１年６月２８日） （已过时）
河北省人民政府关于行政监察案件审批期限的通知 （冀政［１９９１］５８号 １９９１年７月２０日） （已过时）
河北省人民政府关于促进个体和私营经济健康发展的通知 （冀政［１９９１］８９号 １９９１年１１月１６日） （被新法规代替）
河北省人民政府关于开发、支援乡镇企业人才的通知 （冀政［１９９１］９０号 １９９１年１１月１６日） （与现行政策相抵触）
河北省人民政府关于实施进一步扶持乡村集体企业发展的若干政策规定的通知 （冀政［１９９１］９１号 １９９１年１１月１６日） （被新文件代替）
河北省人民政府关于加强农村卫生工作的决定 （冀政［１９９１］９２号 １９９１年１１月２７日） （已过时）
河北省人民政府印发《公路检查站设置方案》、《加强源头管理工作的实施意见》、《公路交通违章罚款管理办法》、《公路检查站“公开、监督”办法》、《创建文明公路、文明检查站的标准和评选办法》的通知 （冀政［１９９１］９３号 １９９１年１１月２８日） （被新文件代替）
河北省人民政府关于进一步加强环境保护工作的通知 （冀政［１９９１］９９号 １９９１年１２月１９日） （被新政策代替）
河北省人民政府关于加速高新技术发展的决定 （冀政［１９９１］１０２号 １９９１年１２月２３日） （被新文件代替）
河北省人民政府关于加速科研单位高等院校科技成果转化的通知 （冀政［１９９１］１０３号 １９９１年１２月２３日） （被新文件代替）
河北省人民政府关于加强科技成果推广工作的决定 （冀政［１９９１］１０４号 １９９１年１２月２３日） （被新文件代替）
河北省人民政府办公厅转发省委科教工委、省教委关于加强普通高等院校招收自费生管理工作意见报告的通知 （冀政办［１９９１］２号 １９９１年１月２１日） （已过时）
河北省人民政府办公厅转发省工商行政管理局关于加快全省城乡集贸市场建设报告的通知 （冀政办［１９９１］６号 １９９１年３月１５日） （被新政策代替）
河北省人民政府办公厅转发省林业厅关于进一步加强国营林场管理意见报告的通知 （冀政办［１９９１］１４号 １９９１年５月１３日） （被新文件代替）
河北省人民政府办公厅转发省编委等三部门关于实行编制与经费包干意见报告的通知 （冀政办［１９９１］２２号 １９９１年８月３日） （被新文件代替）
河北省人民政府办公厅转发省文化厅关于改进和加强农村电影工作意见的通知 （冀政办［１９９１］３６号 １９９１年１２月１２日） （被新文件代替）
河北省人民政府办公厅转发省人事厅《关于努力做好人事工作为经济建设服务的报告》的通知 （冀政办［１９９１］４１号 １９９１年１２月２８日） （被新文件代替）
河北省外商投资企业减免地方所得税和地方税暂行规定 （省政府令［１９９２］７１号 １９９２年６月２５日） （与国家法律相抵触）
河北省会计管理规定 （省政府令［１９９２］７４号 １９９２年７月１１日） （被新法规代替）
河北省全民所有制工业企业转换经营机制实施办法 （省政府令［１９９２］７７号 １９９３年１月１日） （与国家法律相抵触）
河北省人民政府关于坚持完善承包制促进国营大中型企业经营机制转换的决定 （冀政［１９９２］２号 １９９２年１月１０日） （与国家法律相抵触）
河北省人民政府关于进一步做好全省工业经济结构调整工作的通知 （冀政［１９９２］４号 １９９２年１月１０日） （被新文件代替）
河北省人民政府印发关于提高工业经济效益若干政策措施的通知 （冀政［１９９２］５号 １９９２年１月１０日） （已过时）
河北省人民政府关于进一步扩大对外开放的通知 （冀政［１９９２］６号 １９９２年１月１０日） （已过时）
河北省人民政府关于印发加强行政复议工作四个暂行规定的通知 （冀政［１９９２］１４号 １９９２年１月２３日） （已过时）
河北省人民政府关于印发《河北省关停企业职工安置办法（试行）》的通知 （冀政［１９９２］３０号 １９９２年４月２日） （已过时）
河北省人民政府关于进一步加强城市建设综合开发的通知 （冀政［１９９２］３６号 １９９２年４月１３日） （已过时）
河北省人民政府印发《关于企业职工养老保险制度改革有关问题的实施意见》的通知 （冀政［１９９２］４１号 １９９２年４月２１日） （被新政策代替）
河北省人民政府关于鼓励机电产品出口若干问题的通知 （冀政［１９９２］５２号 １９９２年５月１５日） （被新文件代替）
河北省人民政府关于印发《河北省集资办电管理办法》的通知 （冀政［１９９２］５５号 １９９２年５月２７日） （已过时）
河北省人民政府关于加快全省商品交易市场建设的决定 （冀政［１９９２］６８号 １９９２年６月２５日） （被新政策代替）
河北省人民政府关于进一步加强预算外资金专户储存管理支持经济建设的通知 （冀政［１９９２］６９号 １９９２年６月２５日） （被新法规代替）
河北省人民政府关于恢复征收专控商品附加费的通知 （冀政［１９９２］８１号 １９９２年７月２５日） （已过时）
河北省人民政府关于印发《河北省鼓励发展个体、私营经济的若干规定》的通知 （冀政［１９９２］１０２号 １９９２年１０月１日） （被新政策代替）
河北省人民政府关于印发《河北省国营矿山企业矿产资源补偿费征收管理暂行办法》的通知 （冀政［１９９２］１０５号 １９９２年１０月８日） （被新规章代替）
河北省人民政府关于实行行政管理费下管一级的通知 （冀政［１９９２］１０６号 １９９２年１０月１２日） （已过时）
河北省人民政府关于农用拖拉机及驾驶员管理问题的通知 （冀政［１９９２］１１５号 １９９２年１１月２０日） （被新法规代替）
河北省人民政府关于支持内贸企业发展外向型经济的通知 （冀政［１９９２］１１９号 １９９２年１２月４日） （被新政策代替）
河北省人民政府关于深化国有土地使用制度改革的通知 （冀政［１９９２］１２０号 １９９２年１２月５日） （已过时）
河北省人民政府办公厅转发省人民防空办公室等七部门关于落实地方自筹人民防空经费办法的通知 （冀政办［１９９２］１号 １９９２年１月１０日） （被新文件代替）
河北省人民政府办公厅转发省计经委、煤炭厅、地矿局《关于清理整顿小煤矿工作情况和下一步工作意见的报告》的通知 （冀政办［１９９２］３号 １９９２年１月２１日） （被新政策代替）
河北省人民政府办公厅关于严格控制购买非生产用小汽车的通知 （冀政办［１９９２］１２号 １９９２年３月１９日） （已过时）
河北省人民政府办公厅关于印发《河北省南部电网征收地方电力建设基金的暂行办法》 （冀政办［１９９２］１９号 １９９２年５月９日） （已过时）
河北省人民政府办公厅转发省旅游局关于加强国内旅游工作意见的通知 （冀政办［１９９２］２６号 １９９２年６月１５日） （被新规章代替）
河北省人民政府办公厅转发省资金开发领导小组办公室关于深化金融改革筹措融通资金意见报告的通知 （冀政办［１９９２］３２号 １９９２年７月２７日） （已过时）
河北省人民政府办公厅转发省编办、财政厅关于试行编制与经费双包干意见的报告的通知 （冀政办［１９９２］３５号 １９９２年８月１５日） （被新文件代替）
河北省人民政府办公厅转发省民政厅关于强化殡葬管理推进殡葬改革报告的通知 （冀政办［１９９２］３８号 １９９２年９月５日） （被新法规代替）
河北省人民政府办公厅关于大力培育和发展劳务市场的通知 （冀政办［１９９２］４０号 １９９２年９月１２日） （已过时）
河北省人民政府办公厅转发省计经委等部门关于采取措施加快发展农村电话的报告的通知 （冀政办［１９９２］４１号 １９９２年９月１５日） （已过时）
河北省人民政府办公厅关于印发《河北省北部电网征收地方电力建设基金暂行办法》的通知 （冀政办［１９９２］４９号 １９９２年１１月４日） （已过时）
河北省海上运输和渔业生产安全管理规定（试行） （省政府令［１９９３］８１号 １９９３年５月１３日） （已过时）
河北省歌舞厅管理办法 （省政府令［１９９３］８５号 １９９３年７月３１日） （与国家法规相抵触）
河北省市场登记管理规定 （省政府令
